Algemene voorwaarden - JD-RVS Roestvaststaalbewerking

JD RVS
JD RVS Leeuwarden
Ouddeelstraat 3b
8936 AX Leeuwarden – Friesland
Telefoon: 06 24 80 82 95
E-mail: info@jd-rvs.nl
KvK-nummer: 01132088

JD RVS is het bedrijf in Leeuwarden voor alles wat met RVS lassen, reparaties, onderdelen en hekwerk te maken heeft. JD RVS helpt particulieren en bedrijven met RVS dat sterk moet zijn, netjes moet passen en professioneel gelast moet worden — van kleine reparaties tot grotere projecten.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

JD RVS: de eenmanszaak JD RVS Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, handelend onder KvK-nummer 01132088.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met JD RVS een overeenkomst sluit of wil sluiten.
Consument: een opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Overeenkomst: iedere afspraak tussen JD RVS en de opdrachtgever over het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van producten.
Werkzaamheden: alle door JD RVS te verrichten (las)werkzaamheden, montage, reparaties, maatwerkconstructies, hekwerken, balustrades, aanpassingen en overige activiteiten.
Producten: alle door JD RVS te leveren zaken, zoals (maar niet beperkt tot) RVS-onderdelen, koppelingen, hekwerkdelen, profielen, buizen en aanverwante artikelen.
Offerte: ieder schriftelijk of elektronisch aanbod van JD RVS aan de opdrachtgever.
Schriftelijk: ook per e-mail, WhatsApp of andere elektronische berichten, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveringen en werkzaamheden van JD RVS, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn alleen van toepassing als dit schriftelijk en uitdrukkelijk door JD RVS is bevestigd.
Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn bevestigd door JD RVS en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming overeenkomst

Alle offertes van JD RVS zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidstermijn is vermeld.
Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat deze informatie volledig en juist is.
Een overeenkomst komt tot stand wanneer:
- de opdrachtgever een offerte van JD RVS schriftelijk accepteert (bijvoorbeeld per e-mail of bericht), of
- JD RVS de opdracht schriftelijk bevestigt, of
- JD RVS feitelijk begint met de uitvoering van de werkzaamheden met instemming van de opdrachtgever.
Als de aanvaarding van de offerte afwijkt van het aanbod van JD RVS (ook op ondergeschikte punten), is JD RVS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan pas tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke instemming van JD RVS.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw voor zakelijke opdrachtgevers en inclusief btw voor consumenten, tenzij anders is aangegeven.
In offertes kan JD RVS werken met:
- vaste prijs (aanneemsom);
- richtprijs (inschatting); of
- uurloon en materiaalprijs.
  Dit wordt in de offerte aangegeven.
JD RVS is gerechtigd een aanbetaling te vragen. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort totdat de aanbetaling is ontvangen.
Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Bij gebreke van een termijn geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. JD RVS is dan gerechtigd:
- de wettelijke rente (of wettelijke handelsrente bij zakelijke klanten) in rekening te brengen;
- redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
JD RVS kan (tussentijdse) deel- of termijnfacturen sturen op basis van voortgang van het werk of geleverde producten.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan betalingen op te schorten of te verrekenen, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling voor consumenten anders bepaalt.

Artikel 5 – Uitvoering van de werkzaamheden

JD RVS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vakmanschap uitvoeren, overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk laswerk en constructiewerk.
Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken, heeft JD RVS een inspanningsverplichting en geen resultaatsgarantie, omdat het eindresultaat mede afhankelijk is van factoren buiten de invloed van JD RVS (bijvoorbeeld bestaande constructies, ondergronden, door de opdrachtgever aangeleverde materialen).
De opdrachtgever zorgt er tijdig voor dat JD RVS:
- vrije toegang heeft tot de werkplek;
- kan beschikken over benodigde voorzieningen zoals stroom, (indien nodig) water en veilige werkruimte;
- tekeningen, maten en andere relevante informatie ontvangt, indien van toepassing.
Als de opdrachtgever zelf materialen of onderdelen aanlevert, is hij volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit en geschiktheid daarvan. JD RVS is niet aansprakelijk voor gebreken die (mede) het gevolg zijn van aangeleverde materialen of onjuiste gegevens.
JD RVS mag derden inschakelen voor (een deel van) de werkzaamheden, bijvoorbeeld voor specifieke bewerkingen, montagewerk of nabehandeling, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 – Levering van producten en eigendomsvoorbehoud

Levering van producten vindt plaats op het moment dat de goederen door of namens de opdrachtgever zijn afgehaald of zijn afgeleverd op het overeengekomen adres.
De in offertes of communicatie genoemde levertijden zijn indicatief en geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van producten gaat over op de opdrachtgever zodra de producten zijn geleverd zoals in lid 1 omschreven.
Alle geleverde producten blijven eigendom van JD RVS totdat de opdrachtgever alle vorderingen van JD RVS volledig heeft voldaan (inclusief rente en kosten).
Zolang de eigendom niet is overgegaan, mag de opdrachtgever de geleverde producten niet verpanden of op andere wijze bezwaren, noch vervreemden buiten de normale bedrijfsuitoefening.

Artikel 7 – Wijzigingen, meer- en minderwerk

Wensen van de opdrachtgever die leiden tot wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst (bijvoorbeeld extra hekwerken, aanpassingen, ander materiaal, extra laswerk), worden gezien als meerwerk.
Meerwerk wordt, waar mogelijk, vooraf schriftelijk bevestigd met een aanvullende prijsafspraak. Ontbreekt deze bevestiging, dan wordt meerwerk afgerekend op basis van de gebruikelijke uurtarieven en materiaalkosten van JD RVS.
Minderwerk kan alleen in overleg worden verrekend en wordt beoordeeld op basis van al gemaakte kosten, bestelde materialen en reeds verricht werk.
Wijzigingen in de opdracht kunnen gevolgen hebben voor de planning, leveringstermijnen en totale kosten. JD RVS is niet aansprakelijk voor vertraging als gevolg van door opdrachtgever gewenste wijzigingen.

Artikel 8 – Planning, uitloop en overmacht

Afgesproken planningen en opleverdata zijn streefdata. JD RVS spant zich in om deze te halen, maar zij zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
JD RVS is niet aansprakelijk voor vertraging door omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen, zoals:
- slechte weersomstandigheden;
- ziekte of uitval van personeel;
- storingen bij toeleveranciers;
- materiaaltekorten;
- overheidsmaatregelen;
- andere situaties van overmacht.
In geval van overmacht heeft JD RVS het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.
Als een vertraging mede is veroorzaakt doordat de opdrachtgever informatie, materialen of toegang te laat aanlevert, is JD RVS niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade of extra kosten.

Artikel 9 – Keuring, oplevering en klachten

Na voltooiing van de werkzaamheden of levering van producten zal JD RVS de opdrachtgever in de gelegenheid stellen het werk en/of de geleverde zaken te controleren. Dit wordt gezien als (deel)oplevering.
Zichtbare gebreken of afwijkingen dienen direct bij oplevering, of uiterlijk binnen 7 dagen na oplevering, schriftelijk aan JD RVS te worden gemeld met een duidelijke omschrijving.
Niet-zichtbare gebreken dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk te worden gemeld.
Bij het uitblijven van een tijdige klacht wordt het werk en/of het geleverde geacht te zijn goedgekeurd.
Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op, tenzij JD RVS uitdrukkelijk schriftelijk anders bevestigt.
Indien een klacht gegrond blijkt, zal JD RVS naar eigen keuze:
- het gebrek herstellen;
- het betreffende onderdeel opnieuw uitvoeren of vervangen; of
- een (gedeeltelijke) prijsreductie aanbieden.

Artikel 10 – Garantie

JD RVS staat in voor de deugdelijkheid van het door haar uitgevoerde las- en constructiewerk binnen de grenzen van deze voorwaarden.
Voor door JD RVS zelf uitgevoerde las- en constructiewerkzaamheden kan, tenzij anders overeengekomen, een redelijke garantieperiode gelden. De duur en inhoud van de garantie kan per opdracht verschillen en wordt waar mogelijk in de offerte of opdrachtbevestiging vermeld.
De garantie vervalt in ieder geval indien:
- de opdrachtgever het werk ondeskundig gebruikt of onvoldoende onderhoud pleegt;
- er door derden zonder toestemming van JD RVS aan het werk is gelast, geslepen, geboord of anderszins gewijzigd;
- de schade het gevolg is van normale slijtage, externe invloeden (bijv. stoten, botsingen), chemicaliën, extreme weersomstandigheden of corrosie door gebrek aan onderhoud.
RVS is roestvast en niet volledig roestvrij. Vervuiling, chloriden (bijvoorbeeld bij gebruik nabij zwembaden of zeewater), verkeerde reinigingsmiddelen en onvoldoende onderhoud kunnen alsnog roestvorming of verkleuring veroorzaken. Dit valt in beginsel niet onder garantie.
Op materialen, onderdelen en coatings die JD RVS inkoopt bij derden kan een fabrieksgarantie van toepassing zijn. In dat geval geldt de garantie van de fabrikant en is de aansprakelijkheid van JD RVS beperkt tot het door de fabrikant vergoede deel.
Garantieclaims schorten de betalingsverplichtingen niet op, tenzij JD RVS daar uitdrukkelijk mee instemt.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van JD RVS is beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
JD RVS is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat JD RVS is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, maten, tekeningen of aanwijzingen.
JD RVS is niet aansprakelijk voor schade aan of door materialen die door de opdrachtgever zelf zijn aangeleverd of voorgeschreven.
JD RVS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- redelijke kosten om de tekortkoming van JD RVS vast te stellen;
- redelijke kosten om de tekortkoming te herstellen, voor zover deze aan JD RVS kan worden toegerekend;
- redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade.
JD RVS is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, productieverlies, stilstandschade, gemiste besparingen of schade door vertraging.
Voor zover JD RVS aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag (excl. btw) van de betreffende opdracht, of – indien dit hoger is en voor zover gedekt – tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van JD RVS in het betreffende geval uitkeert.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van JD RVS.
De opdrachtgever vrijwaart JD RVS voor aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst, voor zover de schade niet het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van JD RVS.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

Tekeningen, schetsen, modellen, berekeningen, lasplannen en andere (technische) documenten die door JD RVS worden gemaakt, blijven eigendom van JD RVS, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Zonder schriftelijke toestemming van JD RVS is het de opdrachtgever niet toegestaan deze documenten te kopiëren, te delen met derden of te gebruiken voor andere projecten dan waarvoor ze zijn verstrekt.

Artikel 13 – Privacy

JD RVS verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers uitsluitend voor het uitvoeren van de overeenkomst, het versturen van offertes en facturen, het onderhouden van contact en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
JD RVS behandelt persoonsgegevens zorgvuldig en deelt deze in principe niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld een toeleverancier) of als er een wettelijke verplichting bestaat.
Meer informatie over de manier waarop JD RVS met persoonsgegevens omgaat, kan desgewenst opgevraagd worden via info@jd-rvs.nl.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsverhoudingen tussen JD RVS en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden worden bij voorkeur eerst in goed overleg opgelost.
Indien onderling geen oplossing wordt bereikt, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft (bijvoorbeeld voor consumenten).

Artikel 15 – Slotbepalingen

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. JD RVS en de opdrachtgever zullen dan in overleg een vervangende bepaling overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
JD RVS is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden ook voor bestaande overeenkomsten, met inachtneming van een redelijke termijn. Bij wezenlijke wijzigingen zal JD RVS de opdrachtgever hierover informeren.
De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is beschikbaar via de website of kan op verzoek per e-mail worden toegezonden.